- Гражданский кодекс
- Гражданский процессуальный кодекс
- Жилищный кодекс
- Трудовой кодекс
- Семейный кодекс
- Земельный кодекс
- Уголовный кодекс
- Кодекс об административных правонарушениях
- Налоговый кодекс
- Градостроительный кодекс
- Лесной кодекс
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Бюджетный кодекс
- Водный кодекс
- Воздушный кодекс
- Кодекс внутреннего водного транспорта
- Кодекс административного судопроизводства
Статья 708. Сроки выполнения работы. Гражданский кодекс РФ
- Гражданский кодекс (Все статьи)
- Раздел IV. Отдельные виды обязательств
- Глава 37. Подряд
- Статья 708. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.