Образцы документов
Кодексы РФ
- Гражданский кодекс
- Гражданский процессуальный кодекс
- Жилищный кодекс
- Трудовой кодекс
- Семейный кодекс
- Земельный кодекс
- Уголовный кодекс
- Кодекс об административных правонарушениях
- Налоговый кодекс
- Градостроительный кодекс
- Лесной кодекс
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Бюджетный кодекс
- Водный кодекс
- Воздушный кодекс
- Кодекс внутреннего водного транспорта
- Кодекс административного судопроизводства
Мудрый сказал: "Дружбу делает неразрывной и прелесть ее удваивает чувство, которого
"
Статья 752. Последствия консервации строительства. Гражданский кодекс РФ
Размер файла статьи: 0,8 кб
от 30.11.1994 № 51-ФЗ, от 26.01.1996 № 14-ФЗ, от 26.11.2001 № 146-ФЗ, от 18.12.2006 № 230-ФЗ
Действующая редакция
- Гражданский кодекс (Все статьи)
- Раздел IV. Отдельные виды обязательств
- Глава 37. Подряд
- Статья 752. Последствия консервации строительства
Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.
Эта статья была вам полезна?